Договор подряда между юр лицами, образец

Договорподряда на выполнение работ

г. ………………………….    «…..» …………………. 20….. г.
…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………………………….,
(смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора ……………………………………………………………… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

…………………………………………………………………………………/……..…..… рублей.

(прописью и цифрами )

2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………………..…

2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
(дата или событие)

3.2. Подрядчик должен начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Подрядчик должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права Сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

………………………………………………………………………………………………………….
(виды работ выполняемых субподрядчиком.)

4.2. Заказчик имеет право:
– до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора;
– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
– своими, силами, инструментами, механизмами выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;
– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;
– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов;
– в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток;
– предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;
– предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде

………………………………………………………………………………………..…………………;
(техническое задание , проект, чертежи, и т.п.)

– производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3. настоящего договора;
– предоставить Подрядчику для выполнения работ …………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………;
– принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;
– произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;
– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ……… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
– при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

  1. Техническое задание и т.п..
  2. Смета (перечень видов работ).
  3. Приемо-сдаточный акт.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик
Адрес: ………………………………….    Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический) (юридический и фактический)
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
(реквизиты организации) (реквизиты организации)
……………………………………….…   ………….………………………………
(ф.и.о. полностью) (ф.и.о. полностью)
……………………………………….…   ………….………………………………
(подпись) (подпись)

Следственный изолятор №1

«Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области»

Общие сведения о ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области

Требования к повышению профессиональной грамотности сотрудников уголовно-исполнительной системы явилось следствием организационных мероприятий 1922-1923 г.г., ставивших своей целью ужесточение карательной политики. Достигалось это путем централизации всех мест заключения в одном ведомстве и едином руководстве.

В Иваново-Вознесенске объединением мест лишения свободы занимался заведующий Губернским управлением мест заключения (ГУМЗ). Именно благодаря его настойчивости была создана стройная пенитенциарная система Иваново-Вознесенской губернии. Туда, как последнее звено, вошел дом заключения.

С самого своего открытия арестный дом подчинялся милиции, но управление в нем осуществлялось сначала исправительно-трудовым подотделом Горисполкома, а затем управлением мест заключения. Такая двойственность была ликвидирована в 1922 году, когда все места заключения и управления ими были переданы из ведения Народного комиссариата юстиции, в ведение Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), а так же Центральный исправительно-трудовой отдел при НКЮ был реорганизован в главное и местные управления мест заключения при НКВД.

Руководствуясь постановлениями, Воробьев А.Ф. направился в ГУМЗ в г. Москва и добился положительного решения вопроса о полной передаче арестного дома из ведения милиции в распоряжение ГУМЗака для организации в нем дома заключения.

Это позволило пресечь отрицательное поведение в арестном доме, где заключенные только тем и занимались, что играли в карты, ничего не делали, а «только истребляли продовольствие». Улучшилось и материально-техническое состояние арестного дома: заключенные стали лучше питаться. Сотрудники так же ощутили перемены — их зарплата составила 880 рублей (у младших надзирателей). Учитывая, что буханка хлеба в 700 гр. стоила 2 рубля, можно было говорить о подъеме уровня их благосостояния.

Поднимается вопрос о перелимите штатных мест. Выход находится лишь к середине ноября 1924 года, когда происходит слияние домзака и исправдома (сейчас здание медвытрезвителя). К сожалению, проблему это не решило. Сам исправдом, где содержались осужденные на общем режиме (осужденные к строгому режиму направлялись в Шуйскую тюрьму), был рассчитан на 300 человек, а содержалось в нем фактически 480-600 человек. В 1926 году руководством ГУМЗ было решено подыскивать новые здания для домзака, а на это время разместить его в одном из корпусов бывшей фабрики Новикова (на территории швейного завода №3). Поиски шли полным ходом, в качестве вариантов рассматривались и бани Кошелева у Соковского моста, и склады Гарелиных в м. Воробьево, и здания отбельной фабрики Зубкова, и сооружения бывшего чугунно-литейного и механического завода Калашникова. Последнее здание более чем другие подходило по следующим причинам: близость железнодорожной станции, окраина города, значительная свободная территория под дальнейшее строительство. Выбрав в качестве единственного варианта завод Калашникова, ГУМЗ с начала 1927года начинает работу по составлению проектов и смет на переоборудование завода под Домзак. Готовые сметы были представлены на утверждение в Президиум ГИК, а планы и чертежи — Иваново-Вознесенскому инженеру который и утвердил их в 1927 году.

В середине лета 1928 года работы по переоборудованию новых мест заключения в Иваново-Вознесенске были закончены. Исправдом был переведен в Ярославль, в бывшую Романовскую тюрьму. Был открыт новый Домзак на 250 штатных мест. Эту дату можно считать днем создания СИЗО, расположенного, как и в те времена по ул. Болотной в городе Иваново.

В 1937 г. был введен в действие новый корпус СИЗО, ныне режимный корпус №1.

В 1976 г. был построен режимный корпус №2, а в 1985 г. – режимный корпус №3.

В 1996г. был разобран самый старый режимный корпус — бывший корпус завода Калашникова постройки 19 века, и на его месте возведен новый 4-й режимный корпус.

Лимит наполнения составляет в настоящее время составляет 992 чел.

На территории СИЗО-1 расположено административное здание, четыре корпусных отделения (252 камеры), отряд осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Все осужденные трудоустроены на объектах учреждения. В изоляторе функционирует банно-прачечный комплекс, где производится санитарная обработка спецконтингента и постельных принадлежностей; городок служебного собаководства, где размещаются и обучаются служебные собаки; гараж для служебного автотранспорта; склады для хранения продуктов и вещевого имущества.

В учреждении расположена медицинская часть, где подозреваемые, обвиняемые и осужденные получают необходимое медицинское обслуживание.

Для обеспечения спецконтингента горячим питанием отремонтирован и функционирует пищеблок, где производится приготовление пищи.

В учреждении действует библиотека для ежедневного обеспечения спецконтингента газетами, журналами и художественной литературой. Всего в библиотеке насчитывается более 10000 экземпляров книг и журналов.

Для организации получения осужденными отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными общего (среднего) образования совместно с вечерней (сменной) школой города Иваново в учреждении обеспечена работа учебно-консультационного пункта. Осужденные и несовершеннолетние три раза в неделю занимаются с педагогами. Класс оборудован ученической мебелью, учебными пособиями. В классе установлено компьютерное оборудование, которое предоставлено Ивановским филиалом Современной гуманитарной академии для возможности получения осужденными высшего и среднего профессионального образования.

В целях духовно-нравственного воспитания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО, действует православная молитвенная комната. Священнослужители отдела тюремного служения Ивановской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата регулярно посещают изолятор, встречаются со спецконтингентом, проводят службы и обряды.

Для организации досуга и проведения индивидуальной работы с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными оборудован спортивный зал с теннисным столом, комната воспитательной работы с возможностью просмотра обучающих, познавательных и художественных фильмов, комната для проведения психодиагностики и аутотренингов.

Адрес:153025, г. Иваново, ул. Болотная, д.2

Дежурная часть: (4932) 30-88-92

Адрес электронной почты: sizo-1@37.fsin.su (только для обращений юридических лиц, гражданам необходимо обращаться через интернет- приемную)

Начальник: Кирпичев Сергей Сергеевич

подполковник внутренней службы

Время приёма граждан и сотрудников по личным вопросам руководством ФКУ СИЗО-1

Начальник подполковник внутренней службы Кирпичев Сергей Сергеевич

Время приема: 10.00-12.00 понедельник

Врио заместителя начальника подполковник внутренней службы

Савельев Сергей Николаевич

Время приема: 10.00-12.00 четверг

Заместитель начальника подполковник внутренней службы Римский Андрей Игоревич

Время приема: 10.00-12.00 пятница

Начальник МЧ-9 ФКУЗ МСЧ-37 капитан внутренней службы Бабочкин Максим Германович

Время приема: 10.00-12.00 пятница

Старший инспектор отдела специального учета лейтенант внутренней службы Коныгина Алена Алексеевна

Время приема: 10.00-12.00 среда

Главный бухгалтер майор внутренней службы Никифорова Екатерина Алексеевна

Время приема: 10.00-12.00 пятница

Прием граждан в выходные и праздничные дни осуществляют сотрудники, назначенные ответственными по учреждению с 10.00 до 12.00

График работы краткосрочных свиданий, комнаты приёма передач

Ежедневно с 8.00 до 17.00

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Передачи принимаются до 16.00

Последняя суббота месяца – санитарный день

График работы длительных свиданий

Ежедневно. Заселение согласно утвержденного графика длительных свиданий осужденных отряда хозяйственного обеспечения (1 санитарный день в месяц).
Перечень продуктов питания, разрешенных для передачи в исправительной колонии
График проведения длительных свиданий
Образец заявления на свидание

Образец заявления на передачу осужденным продуктов питания и предметов первой необходимости

Банковские реквизиты:

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области сообщает Вам банковские реквизиты для перечисления денежных средств осужденным:

Договор подряда между юр лицами, образец

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *